Dagbod efter AB 18 – størrelse, betingelser og beregner

Kort fortalt

• Dagbod er en aftalt, fast godtgørelse pr. dag ved ansvarspådragende forsinkelse. Bygherren skal ikke bevise et tab.
• AB 18 fastsætter ingen størrelse. Den skal klart fremgå af aftalen – i praksis ofte omkring 1–2 ‰ af entreprisesummen pr. arbejdsdag.
• Er dagbod aftalt, kan bygherren ikke kræve erstatning for forsinkelsen derudover (§ 40, stk. 2).
• Bygherren skal løbende notere overskridelsen og varsle dagboden i rimelig tid (§ 40, stk. 4).
• Forsinkelse, der giver ret til fristforlængelse – fx usædvanligt vejrlig efter § 39 – udløser ikke dagbod.

Hvad er dagbod?

Dagbod er en standardiseret erstatning for forsinkelse. I stedet for at bygherren skal opgøre og bevise sit faktiske tab, aftaler parterne på forhånd et beløb pr. dag, fristen overskrides. Det gør forsinkelse forudsigelig for begge parter: Er dagbod aftalt, kan der efter AB 18 § 40, stk. 2 ikke rejses erstatningskrav for forsinkelse ud over dagboden. Er der ikke aftalt dagbod, opgøres bygherrens tab efter dansk rets almindelige regler (§ 40, stk. 6).

Dagbod kan kun komme på tale ved ansvarspådragende forsinkelse. Efter § 40, stk. 1 er det forsinkelse, der ikke giver entreprenøren ret til tidsfristforlængelse.

Betingelserne i AB 18 § 40, stk. 4

Bygherren kan kun kræve dagbod for en overskreden frist, hvis alle tre betingelser er opfyldt:

For en mellemfrist – en frist før afleveringen – gælder desuden § 40, stk. 5: dagbod kan kun kræves, hvis fristen er fastsat for at sikre færdiggørelse af en aktivitet, der er afgørende for byggeprocessen eller andre væsentlige forhold.

Hvordan beregnes dagbod?

• Grundlag: Er dagboden aftalt som en brøkdel af entreprisesummen, beregnes den af entreprisesummen uden moms (§ 40, stk. 3). Beløb i AB 18 er i øvrigt uden moms, medmindre andet er angivet (§ 2, stk. 8).
• Pr. påbegyndt arbejdsdag: En påbegyndt dag tæller som en hel. Arbejdsdage er mandag til fredag, undtagen helligdage, 1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag (§ 2, stk. 9).
• Hvor længe: Dagboden løber, indtil entreprenøren har færdiggjort arbejdet og færdigmeldt det, og den forfalder på færdiggørelsestidspunktet ifølge færdigmeldingen (§ 40, stk. 3).

Regnestykket er derfor: dagbodsbelagte arbejdsdage × dagbod pr. arbejdsdag. Med en entreprisesum på 5 mio. kr. ekskl. moms og 1 ‰ er dagboden 5.000 kr. pr. arbejdsdag. Ti arbejdsdages forsinkelse koster 50.000 kr.

Hvor stor er dagbod typisk?

AB 18 siger intet om størrelsen. Den skal fremgå klart af aftalen, enten som et fast beløb pr. dag eller som en promille af entreprisesummen. I praksis aftales dagbod ofte til omkring 1–2 ‰ af entreprisesummen pr. arbejdsdag. En gennemgang fra Aalborg Universitet peger fx på, at Bygherreforeningens paradigme foreslår 1 ‰, og at Bygningsstyrelsens paradigme foreslår 2 ‰.

Men der er ingen udfyldende regel om 1 ‰. I en voldgiftssag (TBB 2006.611 VBA) var dagbod aftalt uden en størrelse, og bygherren mente, at 1 ‰ var branchekutyme. Det afviste voldgiftsretten. Kontrakten kan også sige kalenderdage i stedet for arbejdsdage eller sætte et loft – læs derfor altid dine egne betingelser.

Dagbodsberegner

Indtast entreprisesum og sats, hvor mange arbejdsdage du er forsinket i forhold til den oprindelige frist, og hvor mange dages fristforlængelse du har fået eller kræver. Beregneren viser din dagbodseksponering – og hvad fristforlængelsen er værd.

Dagbod og vejrlig: fristforlængelse efter § 39

Efter AB 18 § 39, stk. 1, litra d har entreprenøren ret til fristforlængelse, når nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig forhindrer eller forsinker arbejdet, og vejrliget forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for årstiden og egnen. Den forsinkelse er ikke ansvarspådragende, og dermed løber der ikke dagbod for den. Fristen flyttes, og dagboden kan først begynde at løbe fra den forlængede frist – § 40, stk. 4, litra b taler netop om fristen, "således som den måtte være ændret ved en fristforlængelse".

To forbehold: Fristforlængelse for vejrlig giver tid, ikke penge (§ 43, stk. 3, litra b). Og du skal selv kunne vise, at vejret var usædvanligt – ud over de vejrligsspilddage, der er indregnet i tidsplanen. Det er her, DMI-data for byggepladsen gør forskellen. Læs mere i guiden til vejrligsdage efter AB 18.

Varsel: entreprenørens og bygherrens

Begge parter har en varslingspligt, og de to må ikke forveksles:

• Entreprenøren (§ 39, stk. 3–4): Når du indser, at der vil indtræde forsinkelse, skal du snarest muligt give bygherren skriftlig meddelelse. Anser du dig berettiget til fristforlængelse, skal du snarest muligt skriftligt meddele, hvor meget forlængelse du kræver, og hvorfor. Bygherren skal svare efter § 25, stk. 3.
• Bygherren (§ 40, stk. 4, litra c): Bygherren skal i rimelig tid meddele, at der kræves dagbod og fra hvilket tidspunkt.

Brug vores skabelon til varsel om vejrlig og fristforlængelse, eller lad vejrligsberegneren skrive varslet for dig ud fra DMI-data.

Sådan undgår du dagbod

1. Læs dagbodsbestemmelsen før tilbud. Hvilke frister er dagbodsbelagt, hvor stor er satsen, er det arbejds- eller kalenderdage, og er der et loft? Tjek også, hvor mange vejrligsdage tidsplanen indregner, og hold dem op mod det normale for egnen i vejrligsrisiko.
2. Varsl forsinkelse med det samme. Skriftligt og snarest muligt efter § 39, stk. 3–4 – også selv om du endnu ikke kender det fulde omfang.
3. Registrér spilddage på hvert byggemøde. Efter § 31, stk. 2, litra c skal antallet af spilddage og deres årsag registreres, og om de er indeholdt i de indregnede spilddage.
4. Begræns forsinkelsen. Du skal efter § 39, stk. 2 søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved dispositioner, der med rimelighed kan kræves – fx ved at flytte mandskab til andre arbejder.
5. Dokumentér vejret. Gem officielle vejrdata dag for dag og en sammenligning med det normale.
6. Kend reglen om forcering. Kræver bygherren med urette dagbod, og forcerer du for at undgå den, kan du efter § 41, stk. 1, litra b kræve betaling – men du skal skriftligt meddele det, før du begynder at forcere (§ 41, stk. 2).

Ofte stillede spørgsmål

Læs også: Alle guides i Viden · Vejrligsdage efter AB 18 · Skabelon til varsel om vejrlig · Vejrligsrisiko før tilbud